Umowa Konsorcjum

UMOWA KONSORCJUM

zawarta w dniu 24.05.2023 r. w Warszawie pomiędzy:

Bud-Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

000123456, 1234567890, 5213215210, z kapitałem zakładowym w

wysokości 1 000 000,00 PLN w całości wpłaconym, reprezentowaną przez:

Jan Kowalski - Prezesa Zarządu

zwaną dalej "Liderem", lub "Bud-Invest",

a:

Projekt-Arch Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 987654321;

0987654321; 7894561230, reprezentowaną przez:

Anna Nowak - Prezesa Zarządu

zwaną dalej "Partnerem", lub "Projekt-Arch",

Lider i Partnerzy będą zwani łącznie "Stronami" lub każdy z nich "Stroną"

Lidera i Partnerów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w

rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się mianem "Konsorcjum"

("Wykonawcą").

Postanowienia wstępne

Celem Stron niniejszej umowy (zwanej dalej "Umową Konsorcjum" lub "Umową") jest

wspólne ubieganie się w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych o

uzyskanie zamówienia publicznego na: "Budowę drogi ekspresowej S7" (zwane dalej

"Inwestycją" lub "Zadaniem"), w postępowaniu nr 12/2023 ogłoszonym przez Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą Warszawa (zwanym dalej

"Zamawiającym"), a następnie w przypadku wygrania postępowania wspólna realizacja i

należyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne (zwanej dalej "Kontraktem").

Strony zastrzegają, że nazwy nadane częściom i paragrafom mają jedynie znaczenie

porządkowe, nie wpływając na prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej Umowy.

§1

Postanowienia ogólne

1. Każda ze Stron oświadcza, że:

a) nie zachodzą w stosunku do niej przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego określone w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania własnego zakresu robót, siłami własnymi i swoich

podwykonawców;

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

własnego zakresu Robót siłami własnymi i swoich podwykonawców oraz, że:

d) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,

2. Strony ponoszą wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za wniesienie

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu oraz za należyte wykonanie prac w

ramach Inwestycji, co nie wyklucza wzajemnych roszczeń regresowych pomiędzy

Stronami. W ramach wewnętrznych rozliczeń każda ze Stron poniesie koszty wniesienia

zabezpieczenia proporcjonalnie do wartości prac przypadających na nią w stosunku do

wartości całego Zadania.

3. Umowa Konsorcjum zostaje zawarta na czas oznaczony, a mianowicie:

- w przypadku uzyskania zamówienia publicznego - do dnia zakończenia rozliczeń

pomiędzy Stronami wynikających lub będących w związku z Kontraktem, i nie krócej

niż na czas wykonania przez Konsorcjum wszystkich obowiązków i uprawnień

wynikających lub będących w związku z Kontraktem;

- w przypadku nie uzyskania zamówienia publicznego - do dnia ostatecznego

rozstrzygnięcia co do jego udzielenia, z uwzględnieniem ewentualnych środków

ochrony prawnej.

4. Strony przyjmują następującą siedzibę i adres korespondencyjny Konsorcjum: Bud-Invest Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa.

5. Niniejsza umowa nie konstytuuje spółki cywilnej.

6. Strony zobowiązują się respektować poufność przekazywanych sobie informacji, które

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z postanowieniami § 13.

7. Żadna ze Stron w czasie obowiązywania Umowy nie podejmie jakiejkolwiek współpracy

z konkurentami Konsorcjum w zakresie tej Inwestycji. Ustalenie powyższe ma również

zastosowanie w odniesieniu do podmiotów zależnych Stron. Nie dotyczy to możliwości

podzlecenia prac po otrzymaniu Zadania.

8. Strony oświadczają, że podmioty od nich zależne nie złożą ofert przetargowych jako

konkurenci Konsorcjum.

§2

Umocowanie Lidera

1. Strony ustanawiają Lidera pełnomocnikiem (w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo

zamówień publicznych) do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego i zawarcia Kontraktu. Umocowanie, o którym mowa w zdaniu

poprzedzającym upoważnia Lidera do dokonywania w imieniu i na rzecz Konsorcjum

wszelkich czynności mających na celu uzyskanie zamówienia publicznego oraz zawarcie

Kontraktu, a w sytuacji uzyskania zamówienia publicznego, wszelkich czynności

mających na celu wykonanie Kontraktu, w tym w szczególności czynności

wymienionych poniżej:

a) reprezentowania Konsorcjum przed Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego;

b) podpisania, parafowania i złożenia oferty wraz z załącznikami, poświadczania

dokumentów za zgodność z oryginałem;

c) składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń, w tym zadawania pytań i

udzielania wszelkich wyjaśnień, w szczególności dotyczących treści oferty i innych

dokumentów, uzupełniania dokumentacji oferty na wezwanie Zamawiającego w

szczególności w zakresie złożonych oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego;

d) wniesienia wadium;

e) wnoszenia i popierania środków ochrony prawnej, a w szczególności odwołań i

skarg, jak i przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia

odwołania oraz, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Partnera, odstąpienia od

takiego postępowania odwoławczego;

f) wnoszenia pism i reprezentowania - odpowiednio na posiedzeniach lub rozprawach -

w trakcie postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Okręgowym

lub przed właściwym Sądem Apelacyjnym jak i ustanawiania

pełnomocników w tym zakresie;

g) uiszczania wpisów od wnoszonych środków ochrony prawnej jak i wnoszenia opłat

skarbowych od udzielanych pełnomocnictw. Poniesione przez Lidera koszty zostaną

zwrócone przez Partnera w części proporcjonalnej do jego procentowego udziału w

ww. zamówieniu, niezwłocznie, nie później niż 7 dnia po ich poniesieniu

przez Lidera i wysłania do Partnera wniosku o zwrot należnej części;

h) zawarcia Kontraktu oraz umów na podwykonawstwo;

i) dokonywania rozliczeń z Zamawiającym, a w szczególności wystawiania faktur i

przyjmowania płatności w imieniu całego Konsorcjum;

j) wyłącznego składania oświadczeń woli w imieniu Konsorcjum, w tym wykonywania

czynności Konsorcjum wynikających z Kontraktu oraz przyjmowania instrukcji na

rzecz i w imieniu Konsorcjum i każdej ze Stron z osobna;

k) wprowadzania zmian do Kontraktu i innych porozumień;

l) przyjmowania zabezpieczeń zapłaty wynagrodzenia i składanie oświadczeń również

w imieniu Stron razem i każdej z osobna w zakresie realizacji tych zabezpieczeń;

m) reprezentowania Partnera wobec Zamawiającego i Inwestora w ramach realizacji zamówienia publicznego, w tym m.in. do prowadzenia

wszelkiej korespondencji z Zamawiającym i Inwestorem;

o) kontroli robót Partnera pod kątem ich zgodności z Kontraktem i Umową;

p) uzyskania w imieniu i na rzecz Konsorcjum ubezpieczeń, zgodnie z wymaganiami

Kontraktu.

Pełnomocnictwo nie może być odwołane aż do chwili całkowitego zrealizowania i

rozliczenia Zamówienia, jak i wygaśnięcia wszelkich obowiązków Konsorcjum

związanych z Zamówieniem, w szczególności nie może zostać odwołane przed

zakończeniem okresu gwarancyjnego i rozliczenia wszelkich roszczeń z tym

związanych. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie Lidera do udzielania dalszych

pełnomocnictw własnym pracownikom i/lub pełnomocnikom procesowym.

Partner doręczy Liderowi, najpóźniej przy podpisaniu Umowy Konsorcjum, dokument

zawierający pełnomocnictwo, o treści zgodnej z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§3

Sporządzenie oferty

1. Każda ze Stron zobowiązuje się przedłożyć z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkie

dokumenty i złożyć wszelkie oświadczenia, które zgodnie z przepisami prawa, SIWZ lub

stanowiskiem Zamawiającego są wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego. Strony udzielą sobie wzajemnie wszelkich niezbędnych informacji

pozostających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Każda ze Stron opracuje i złoży do Lidera propozycje cen za które zamierza zrealizować

określony ofertą zakres robót z oznaczeniem czy oferta jest brutto czy

netto. W sytuacji przedkładania oferty od podwykonawcy zostanie wskazany

podmiot celem oceny wiarygodności bezpośredniego wykonawcy robót. Ceny realizacji

zadania ustalone na podstawie kosztorysów i ofert podwykonawców będą wiążące

dla Partnerów. W celu optymalizacji kosztów realizacji zadania każdy z Partnerów ma

prawo zaoferować realizacje zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj", a po przyjęciu jego ceny

zobowiązany jest zrealizować oferowany zakres robót.

3. Każdy z Partnerów uwzględni w swoim zakresie minimum 2 osób w celu należytego

wykonania i realizacji Kontraktu w tym, min. 1 osobę do nadzorowania prac

projektowych danego Partnera, która podlegać będzie koordynatorowi prac projektowych

i dokumentacji ze strony Lidera. Każdy Partner ponosi odpowiedzialność za należyte

zaprojektowanie branż odpowiadających podziałowi prac.

4. Każdy z Partnerów przedłoży przed podpisaniem umowy z Inwestorem wykaz

upoważnionych pracowników do kontaktu z Inwestorem, których to

polecenia, sugestie przekazane do Inwestora oraz wynikające z przekazanych informacji

efekty prac projektowych, zamówień materiałów, robót budowlanych będą wiążące dla danego Partnera.

5. Każdy z dokumentów projektowych, który zostanie przedłożony Partnerowi konsorcjum

przez Inwestora będzie zaopiniowany w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 7 dni. Kopia opinii winna być niezwłocznie przekazana Liderowi a

oryginał dostarczony w ciągu 3 dni, kopia opinii trafia niezwłocznie do

Inwestora.

6. Z każdego spotkania z Inwestorem winna być sporządzona notatka służbowa na

formularzu przekazanym jako wzór przez Lidera. Notatki służbowe winny być

niezwłocznie przesłane do Lidera i Inwestora, oryginał dostarczony winien zostać do

Lidera.

7. Brak przekazania opinii umożliwiającej prowadzenie dalszych prac projektowych jest

podstawą do nałożenia kary finansowej w wysokości 1000 PLN za

każdy dzień bez limitu dni, przy czym zwolnić z kary może wyłącznie pisemne

oświadczenie Inwestora, że brak opinii nie wstrzymał prac projektowych w żadnej z

branż w tym uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji. W uzasadnionych

sytuacjach gdy wymagane jest uzyskanie opinii/zgód od jednostek zewnętrznych kara

finansowa nie będzie naliczana za czas oczekiwania na ich uzyskanie (np. sanepid,

straż pożarna itp.) Wszelkie ekspertyzy, opinie będą zlecane przez Lidera konsorcjum na

koszt ewentualnego wnioskodawcy w celu zachowania obiektywnej oceny realizowanej

inwestycji oraz obowiązku spoczywającego na Liderze Konsorcjum posiadania pełnej

wiedzy w zakresie realizacji kontraktu.

8. Prace związane z przeprojektowaniem poprawnie ze względów technicznych

wykonanych już rozwiązań projektowych, co do których na etapie opiniowania członek

konsorcjum nie wnosił uwag mogą być wykonane za dodatkową odpłatnością na rzecz

członka konsorcjum realizującego projekt pod warunkiem iż nie spowodują przesunięć

terminów realizacji lub problemów koordynacyjnych w innych branżach lub zakresach prac do

wykonania. Ponadto przeprojektowanie w celu uzyskania dodatkowych korzyści lub

innych kosztem poniesienia szkody po stronie drugiego Partnera jest niedopuszczalne bez

zgody pozostałego Członka Konsorcjum w tym Lidera.

9. Partnerzy Konsorcjum zobowiązują się, że do realizacji robót użyją wyłącznie

materiałów budowlanych zatwierdzonych przez Projektanta i/lub Inwestora jeśli taka akceptacja

jest wymagana warunkami kontraktu. Materiały budowlane winny

posiadać dopuszczenia/certyfikaty do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

lub co najmniej z terminem ważności

wykraczającym minimum 2 lata ponad termin zakończenia planowanego w umowie z Inwestorem okresu gwarancyjnego.

10. Lider odpowiada za czynności związane z należytym skompletowaniem

dokumentu oferty, jej podpisanie i terminowym jej złożeniem u Zamawiającego, z

zastrzeżeniem tego, iż:

a) każda ze Stron odpowiada za poprawne opracowanie swojej części oferty oraz

doręczenie jej Liderowi w odpowiednim terminie;

b) każda ze Stron odpowiada za doręczenie Liderowi w odpowiednim terminie

dokumentów oświadczeń i informacji;

c) Lider będzie się opierał na doręczonych mu przez Partnera dokumentach,

oświadczeniach i informacjach, nie będąc zobowiązanym do ich weryfikacji;

d) każda ze Stron ponosi koszty sporządzenia swojej części oferty we własnym

zakresie, partycypując w kosztach wspólnych związanych z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności kosztach wadium,

jeżeli te wystąpią) proporcjonalnie do udziału Strony w wartości objętych

zamówieniem Robót.

11. Wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wadium zostanie

wniesione przez Lidera.

12. Do rozliczenia pomiędzy Stronami roszczeń w przypadku zatrzymania wadium przez

Zamawiającego stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Umowy, co w szczególności

oznacza, że:

a) jeśli do zatrzymania wadium dojdzie z wyłącznej winy którejkolwiek ze Stron,

Strona ta jest zobowiązana do zwrotu Liderowi na jego pisemne żądanie w ciągu 7 dni

od otrzymania wezwania kwoty wadium złożonej Zamawiającemu

przez Lidera, jak i inne poniesione z tego tytułu przez Lidera koszty;

b) jeśli do zatrzymania wadium dojdzie z winy więcej niż jednej Strony, Strony te są

solidarnie zobowiązane do zwrotu Liderowi na jego pisemne żądanie w ciągu 7 dni

od otrzymania wezwania kwoty wadium złożonej Zamawiającemu

przez Lidera, jak i inne poniesione z tego tytułu przez Lidera koszty.

§4

Podział zakresu robót

W ramach realizacji Kontraktu poszczególne Strony wykonają wskazane poniżej roboty

za wynagrodzenia odpowiadające kwotom wynikającym z oferty przetargowej złożonej

Zamawiającemu.

W wyniku podziału Robót ustala się, że wstępny podział Robót do realizacji przedstawia

się w następujący sposób:

Bud-Invest: roboty ziemne, mostowe

*

Projekt-Arch: projektowanie branży drogowej

*

Ostateczny szczegółowy podział poszczególnych zakresów Robót przewidzianych do

realizacji przez poszczególnych Partnerów Konsorcjum zostanie określony przez Partnerów

przed złożeniem oferty, w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Konsorcjum. Wszelkie zmiany

w tym zakresie wymagają aneksu do Umowy.

§5

Sposób wykonywania robót

1. Strony w wypadku uzyskania Zamówienia:

a) zobowiązują się bezwarunkowo zaakceptować warunki Kontraktu;

b) zobowiązują się przygotować harmonogram robót spełniający warunki zamówienia

(realizacja w terminie określonym w SIWZ, na warunkach Kontraktu) w

ten sposób że harmonogram sporządzi Lider na podstawie wszystkich

harmonogramów cząstkowych wykonanych przez wszystkie Strony, w uzgodnieniu z

Partnerem, chyba że nie będzie to wymagane od Wykonawcy;

c) przyjmują na siebie obowiązek wykonania wymaganych robót zgodnie z

Kontraktem, wszelkimi do niego zmianami, SIWZ oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Oznacza to w szczególności przejęcie przez Strony, w zakresie związanym z

powierzonymi im do wykonania Robót, wszystkich obowiązków Wykonawcy (w

tym ponoszenia wszelkich kosztów) wynikających z postanowień Kontraktu, jak i

powstałych zgodnie z nim, w tym również wykonania m.in. robót dodatkowych lub

zamiennych, jak i wszystkich innych robót koniecznych do należytego wykonania

Kontraktu, najbardziej zbliżonych do przedmiotu działalności danego Partnera, a

nie uznanych za roboty zamienne.

2. W sprawach spornych, co do których Strony nie osiągnęły porozumienia, decyzję

podejmuje Lider działając w celu należytej realizacji Kontraktu, który to cel jest

nadrzędny w stosunku do interesów poszczególnych Członków Konsorcjum przy

zachowaniu zasady optymalizacji kosztów realizacji zadania.

§6

Reprezentacja Konsorcjum

Lider będzie prowadził sprawy Konsorcjum i reprezentował je w zakresie wykonywania

Umowy o zamówienie publiczne.

§7

Rozliczenia

1. Wyłącznie uprawnionym do wystawiania faktur w imieniu Konsorcjum, przyjmowania

płatności od Zamawiającego i dokonywania rozliczeń jest Lider.

2. Partner będzie fakturować wykonany przez siebie zakres Robót na Lidera, na zasadach

fakturowania przewidzianych w Kontrakcie. Lider rozliczy z Partnerem środki otrzymane

od Zamawiającego i dokona przelewu środków na wskazany na fakturze rachunek bankowy

Partnera w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zapłaty za

wykonane przez Strony roboty. Każda ze Stron ponosi wszelkie ryzyka wynikające z

Kontraktu, a w szczególności ponosi we własnym zakresie ryzyko nieterminowych lub

niepełnych płatności środków przez Zamawiającego - jakiekolwiek roszczenia

wobec Lidera są w tym zakresie wyłączone.

3. Warunkiem przekazania Partnerowi kwoty należnego wynagrodzenia jest dołączenie do

faktury oświadczeń każdego z ewentualnych podwykonawców Partnera, że wszelkie

wymagalne roszczenia zostały zaspokojone, jak i oświadczeniem należycie

umocowanych przedstawicieli Partnera wskazującym, że nie zaangażował on innych

podwykonawców. W sytuacji braku takich oświadczeń Lider ma prawo wstrzymać

wypłatę wynagrodzenia należnego Partnerowi, dotyczącą zakresu robót

realizowanych przez podwykonawców, a termin zapłaty tej części wynagrodzenia

zostaje przesunięty na 7 dni po dostarczeniu kompletnych

oświadczeń przez Partnera, nie wcześniej jednak niż termin wskazany w ust. 2.

4. Odbiory robót dokonywane będą przez Zamawiającego wobec Konsorcjum, na zasadach

przewidzianych w Kontrakcie. Nie pozbawia to Strony uprawnienia do wzajemnej

bieżącej weryfikacji zgodności wykonywania Robót z Kontraktem.

5. Partner, tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji Lidera, zapłaci Liderowi

wynagrodzenie w wysokości 2% wartości netto powiększonej o obowiązujący podatek VAT

należnego Partnerowi wynagrodzenia. Rozliczenie wyżej wymienionej kwoty

odbywało się będzie następująco:

a) Partner wystawia Liderowi faktury za wykonany przez siebie zakres robót;

b) Lider wystawia Partnerowi każdorazowo fakturę na 2% wartości netto

powiększonej o obowiązujący podatek VAT wynagrodzenia ujętego w każdej z

wyżej wymienionych faktur Partnera.

c) Lider składa Partnerowi oświadczenie o potrąceniu kwoty wynikającej z faktury, o

której mowa w lit. b) z kwotą wynagrodzenia wynikającą z faktury, o której mowa w

lit. a).

§8

Pozostałe postanowienia

1. Partner Konsorcjum wobec Lidera Konsorcjum zobowiązuje się do:

a) udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy w kontaktach Lidera z Zamawiającym i

osobami trzecimi w celu należytego wykonania Kontraktu, w tym także do

przygotowywania pism odnoszących się do zakresu robót danego Partnera, w

szczególności Partner w terminie 3 dni wyznaczonym przez Lidera udzieli pisemnej,

wyczerpującej, rzetelnej i uzasadnionej odpowiedzi na zapytanie Lidera. Brak

odpowiedzi w wyznaczonym terminie powoduje naliczenie kary umownej w

wysokości 500 PLN za każdy dzień opóźnienia;

b) ponoszenia swoich oraz kosztów wspólnych dla Konsorcjum, na zasadach

wyrażonych w § 11 Umowy;

c) należytego wykonania przez Partnera jego zobowiązań wynikających z Umowy i

Kontraktu;

d) niezwłocznego informowania na piśmie Lidera najpóźniej w ciągu 24 godzin o

każdej okoliczności, która wpływa lub mogłaby negatywnie wpłynąć na należyte

wykonanie robót;

e) w zakresie powierzonych mu do wykonania robót - przedkładania Liderowi z

odpowiednim wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 14 dni, wszelkich

danych i dokumentów, które zgodnie z Kontraktem powinny zostać doręczone przez

Konsorcjum Zamawiającemu. Obowiązek ten obejmuje w szczególności następujące

dokumenty i dane:

* wszelkie protokoły, raporty, zestawienia, harmonogramy, przedmiary robót, kosztorysy, dokumentacje projektowe, opinie techniczne, wyniki badań, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, oświadczenia, wnioski, zgłoszenia itp., które

zgodnie z Kontraktem powinny zostać przedłożone przez Konsorcjum, a także te,

które według Lidera są niezbędne do należytego wykonania przez Konsorcjum

Kontraktu;

* wszelkie gwarancje (w tym zwłaszcza gwarancje jakości i rękojmie),

polisy ubezpieczeniowe, dokumentacje powykonawcze itp., które zgodnie z Kontraktem lub przepisami prawa

powinny być złożone przez Konsorcjum

2. W razie gdyby Partner prowadził roboty w sposób uniemożliwiający osiągnięcie przez

Konsorcjum nadrzędnego celu, jakim jest należyte wykonanie Kontraktu lub nie

wykonywał swoich obowiązków (w szczególności nie wykonywał ich terminowo lub

należycie, w tym także nie dokonywał płatności wobec swoich podwykonawców) Lider

może zobowiązać Partnera do usunięcia naruszeń wyznaczając mu dodatkowy termin do

zaistniałej sytuacji naprawy. Po jego bezskutecznym upływie lub gdy będzie oczywiste, że

ze względu na znaczne opóźnienie czy też z powodu innych okoliczności niemożliwe

byłoby wywiązanie się przez Partnera z jego obowiązków, Lider może zadecydować o

zastępczym wykonaniu tej części robót na koszt i ryzyko Partnera, ewentualnie o

przejęciu, na jego koszt i ryzyko, danej części robót do własnego wykonania lub do

dokonania zapłaty za wykonane przez jego podwykonawców prace. Partner zobowiązuje

się w takiej sytuacji do współpracy w osiągnięciu celu Kontraktu.

§9

Odpowiedzialność za kary umowne i odszkodowania; sposób prowadzenia spraw

wewnętrznych Konsorcjum